Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Juni 2026
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen owl-point (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über Renovierungs-, Sanierungs- und Innenausbauarbeiten.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
§ 2 Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch den Beginn der Ausführung zustande.
Die im Angebot genannten Preise sind Festpreise, sofern nicht ausdrücklich als Richtpreise gekennzeichnet. Zusätzliche Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden gesondert berechnet.
§ 3 Leistungsumfang
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot und der Auftragsbestätigung. Nachträgliche Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen, sofern dies für den Auftraggeber zumutbar ist.
§ 4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber ist verpflichtet:
- Den Zugang zu den Räumlichkeiten zu gewährleisten
- Die erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse bereitzustellen
- Die Räumlichkeiten soweit erforderlich zu räumen
- Unterlagen und Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen
- Verdeckte Leitungen und Installationen anzuzeigen
Verzögerungen, die auf mangelnde Mitwirkung des Auftraggebers zurückzuführen sind, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.
§ 5 Ausführungsfristen
Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich, sofern sie schriftlich bestätigt wurden. Bei unvorhersehbaren Umständen (höhere Gewalt, Materialengpässe, behördliche Auflagen) verlängern sich die Fristen entsprechend.
Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über absehbare Verzögerungen.
§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungen sind wie folgt zu leisten:
- Bei Aufträgen unter 2.000 €: Zahlung nach Fertigstellung
- Bei Aufträgen ab 2.000 €: 30% Anzahlung bei Auftragserteilung, Restzahlung nach Abnahme
- Bei größeren Projekten: Abschlagszahlungen nach Baufortschritt gemäß Vereinbarung
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Abzug zahlbar.
§ 7 Abnahme
Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftraggeber die Leistung abzunehmen. Die Abnahme erfolgt gemeinsam vor Ort. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
Nimmt der Auftraggeber die Leistung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellungsanzeige ab, gilt die Abnahme als erfolgt.
§ 8 Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Abnahme. Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Bei berechtigten Mängelrügen hat der Auftragnehmer das Recht zur Nachbesserung. Erst nach erfolglosem zweiten Nachbesserungsversuch kann der Auftraggeber Minderung oder Rücktritt verlangen.
§ 9 Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt.
Die Haftung für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
§ 10 Eigentumsvorbehalt
Eingebaute Materialien und Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
§ 11 Datenschutz
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
§ 12 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.